1、(单选题)以下仲裁协议有效的是()。
A争议发生之后才达成的仲裁协议
B未排除法院管辖权的仲裁协议
C以口头方式约定的仲裁协议
D约定了两个仲裁委员会的仲裁协议
参考答案：A
2、(单选题)甲公司授权其采购员去采购乙公司的某产品100件，采购员拿着甲公司的空白合同书与乙公司订立了购买200件某产品的合同，由此发生纠纷后，应当采取的处理方式是()。
A甲公司支付100件产品的货款
B甲公司可以向乙公司无偿退货
C由乙公司交付100件产品，甲公司支付相应的货款
D由乙公司交付200件产品，甲公司支付相应的货款
参考答案：D
3、(单选题)与甲有合作关系的钢材供应商乙在没有约定的情况下运送10吨钢筋到甲工地，甲经验收确认钢筋合格后用于工程施工，则该合同属于()。
A有效合同
B无效合同
C可撤销合同
D可变更合同
参考答案：A
4、(单选题)广义的民事诉讼当事人不包括∶()。
A原告
B辩护人
C共同诉讼人
D第三人
参考答案：B
5、(单选题)竣工验收应提交的工程技术档案和施工管理资料中不包括下列选项中的()。
A图纸会审和技术交底记录
B隐蔽验收记录及施工日志
C施工图
D质量检验评定资料
参考答案：C
6、(单选题)建筑企业对行政处罚结果不服，提请行政复议，如不服行政复议决定，则()。
A不可以提起诉讼
B可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起3天内提起
C可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起15天内提起
D可以提起诉讼，但是应当在收到行政复议决定之日起30天内提起
参考答案：C
7、(单选题)在工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工工人轧死，这种行为应当属于()。
A意外事件
B交通事故
C重大责任事故
D过失致人死亡
参考答案：C
8、(单选题)属于安装工程一切险承保的是()。
A因自然灾害导致的工程损毁
B设计错误引起的工程设备损坏
C意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡
D因自然灾害导致工程现场机械损坏
参考答案：D
9、(单选题)在一起建设单位诉施工单位工程质量纠纷的诉讼中，双方均认可2003年和2005年建设单位两次单独委托鉴定机构对工程质量进行的鉴定。施工单位认为2003年鉴定结论可以证明当时工程施工质量不存在缺陷，但是建设单位拒绝出具该份鉴定结论，则()。
A施工企业负有取得该鉴定的举证义务
B人民法院应该自行调取该鉴定
C法院应该推定施工企业的主张成立
D建设单位必须提供该鉴定结论
参考答案：C
10、(单选题)《专利法》保护的是发明创造的专利权。对此，下列说法正确的是()。
A发明创造是指发明、实用新型和外观设计智力成果
B获得专利权的发明创造的技术内容保密
C取得专利权的发明可以是纯理论性的
D专利权的期限均为20年
参考答案：A
11、(单选题)根据《中华人民共和国合同法》规定，下列单位中可以作为保证人的是()。
A高等院校
B国家机关
C社会团体
D公民
参考答案：D
12、(单选题)根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有()。
A劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的
B用人单位被吊销劳动执照、责令关闭、撤销的
C以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的
D劳动者被依法追究刑事责任的
参考答案：C
13、(单选题)引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是()。
A合同
B侵权
C不当得利
D无因管理
参考答案：A
14、(单选题)《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取丧葬补助金为()。
A6个月的统筹地区上年度职工月平均工资
B12个月的统筹地区上年度职工月平均工资
C6个月的职工本人工资
D12个月的职工本人工资
参考答案：A
15、(单选题)《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人依法应当首先进行的程序是（'）。
A委托勘察、设计单位制订技术加固措施
B委托有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强
C委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定
D申请工程质量监督机构鉴定
参考答案：C
16、(单选题)建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，负有修复或返修义务的是()。
A建设单位
B设计单位
C施工单位
D监理单位
参考答案：C
17、(单选题)某工程项目施工过程中，施工单位以工期紧为由，在一些隐蔽工程覆盖前没有通知建设单位、监理单位和建设工程质量监督机构，就私自进行了下一道工序的施工。在竣工验收时，发现上述私自覆盖处存在质量缺陷。建设单位要求该施工单位返修，但施工单位以下一个工程项目马上要开工为由，拒绝返修。在本例中，下列符合《建设工程质量管理条例》规定的做法是()。
A施工单位在一些隐蔽工程覆盖前没有通知建设单位、监理单位和建设工程质量监督机构
B施工单位以工期紧为由，私自进行了隐蔽工程覆盖工序的施工
C建设单位在竣工验收发现该工程质量缺陷时，要求施工单位返修
D施工单位借故拒绝对工程质量缺陷进行返修
参考答案：C
18、(单选题)《建筑法》及相关建设法规规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，但下列分包中的()例外。
A专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位
B为了赶工期，劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包给了同类企业
C专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包给了劳务分包企业
D分包工程的发包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人
参考答案：C
19、(单选题)根据《民法总则》，施工企业的项目经理属于施工企业的()。
A委托代理人
B法定代理人
C指定代理人
D企业授权的项目管理者
参考答案：D
20、(单选题)某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过6个月，并且每月都向发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付，为此乙方申请解除合同。该合同解余后，下列行为中不正确的是()。
A发包方可以不承担违约责任
B承包方应该终止履行合同
C发包方应赔偿未支付给乙方费用的损失
D承包方仍可要求结算已完部分的工程费用
参考答案：A
21、(单选题)拥有一定的净资产是企业资质的法定条件，下列关于企业净资产的说法中，错误的是()。
A净资产包括各种财产、债权和其他权利
B净资产是企业所有并可以自由支配的资产，即所有者权益
C净资产比注册资本更能准确体现企业经济实力
D对企业净资产要求的提高意味着对其资质要求的提高
参考答案：A
22、(单选题)某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是()。
A材料商转让自己的债权无需让承包人知道
B材料商转让自己的债权应经承包人同意
C若转让时材料商通知了承包人，则建设单位可以主张抵消
D即便转让时材料商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消
参考答案：C
23、(单选题)根据《物权法》，除法律另有规定或合同另有约定外，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，自()生效。
A签订时
B不动产交付时
C不动产登记时
D不动产建造时
参考答案：A
24、(单选题)如果承包商与建设单位签约时就解决纠纷的方式选择了仲裁，则()。
A就没有权利选择仲裁员
B申请仲裁后就不可以再达成和解了
C无正当理由不到庭，就视为撤回仲裁
D若对仲裁结果不服，依然可以上诉
参考答案：C
25、(单选题)在一起经济纠纷案件中，原告举出一盘经当事人同意录制的录音带作为证据，该证据属于民事诉讼法规定的()。
A物证
B书证
C视听资料
D鉴定结论
参考答案：C
26、(单选题)《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位应当在应急预案公布之日起()个工作日内，按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案。
A20
B30
C40
D60
参考答案：A
27、(单选题)《国务院关于加强和改进消防工作的意见》中指出，作为消防安全重点单位的施工单位，对本单位进行消防安全检查评估的时间间隔为()。
A每月
B每季度
C每半年
D每年
参考答案：B
28、(单选题)甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同。乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。根据《建设工程安全生产管理条例》，负责将该事故向有关政府部门上报的单位是()。
A甲建设单位
B乙施工单位
C丙施工单位
D项目经理部
参考答案：B
29、(单选题)关于资格预审，下列说法错误的是()。
A依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日
B未通过资格预审的申请人不具有投标资格
C潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间3日前提出
D通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标
参考答案：C
30、(单选题)下列不能作为质押财产的是()。
A股票
B支票
C债券
D土地所有权
参考答案：D
31、(单选题)在经济活动实践中，如果当事人双方在签订合同时，价款或报酬不明确，合同履行中当事人应按()。
A订立合同时履行地的政府定价
B订立合同时履行地的市场价格
C履行合同时履行地的政府定价
D履行合同时履行地的市场价格
参考答案：B
32、(单选题)在同一个法律体系中，按照一定的标准和原则所制定的同类法律规范总称为()。
A法律形式
B法律体系
C法律规范
D法律部门
参考答案：D
33、(单选题)实行开工报告审批制度的建设工程，对开工报告审查的内容中与颁发施工许可证的工程不同的是()。
A资金到位情况
B投资项目市场预测情况
C设计图纸是否满足施工要求
D现场条件是否三通一平等
参考答案：B
34、(单选题)工伤保险基金可用于()。
A工伤预防宣传
B投资股票使资金增值
C购买货币基金使资金保值
D对当年没有发生安全事故的企业予以奖励
参考答案：A
35、(单选题)下列关于合同权利义务一并转让的后果的说法中，错误的是()。
A合同权利义务一并转让后，导致原合同关系消灭
B合同权利义务一并转让后，第三方取代了转让方的地位
C合同权利义务一并转让后，受让人取得所有与债权有关的从权利
D合同权利义务一并转让后，会产生一种新的合同关系
参考答案：C
36、(单选题)某建设工程设计文件中规定采用的新技术，既没有国家技术标准，又可能影响建设工程质量和安全，则该新技术可以合法采用的前提不包括()。
A由国家认可的检测机构进行试验、论证
B由国家认可的检测机构出具检测报告
C经国务院有关主管部门审定
D经省级以上人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定
参考答案：C
37、(单选题)按照建设工程承包制度相关法规的规定，下列关于工程总分包的说法，正确的是()。
A工程总承包单位可以直接发包总承包合同中涵盖的全部专业业务
B总承包单位可以将中标项目中的部分工程分包给其他单位完成
C专业工程的承包人可以将其中的劳务作业再分包
D劳务分包的主体可以是个人
参考答案：C
38、(单选题)《建筑法》及相关建设法规规定，施工单位允许他人以自己的名义承揽工程，按规定可进行下列除()以外的处罚。
A责令改正，没收非法所得
B责令停业整顿，降低资质等级
C处以罚款
D吊销营业执照
参考答案：D
39、(单选题)关于法院调解，下列哪一选项是错误的()。
A法院可以委托与当事人有特定关系的个人进行调解，达成调解协议的，法院应当依法予以确认
B当事人在诉讼中自行达成和解协议的，可以申请法院依法确认和解协议并制作调解书
C法院制作的调解书生效后都具有执行力
D法院调解书确定的担保条款的条件成就时，当事人申请执行的，法院应当依法执行
参考答案：C
40、(单选题)2017年2月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工，根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在()前进行。
A42795
B42826
C42856
D42887
参考答案：C
41、(单选题)关于行业标准与国家标准之间的效力关系，下列说法错误的是()。
A行业标准在相应的国家标准公布之后继续有效
B行业标准不得与国家标准相抵触
C对没有推荐性国家标准的技术要求，可以制定行业标准
D行业标准在相应的国家标准公布之后，应当及时修订或废止
参考答案：A
42、(单选题)在建设工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是()。
A施工单位
B建设单位
C设计单位
D监理单位
参考答案：B
43、(单选题)关于临时用电管理，根据《建设工程安全生产管理条例》和《施工现场临时用电安全技术规范》规定，施工单位在()条件下应编制用电组织设计。
A施工现场临时用电设备在5台及以上
B施工现场临时用电设备在5台以下
C设备总容量在50kW以下
D施工现场临时用电设备在5台及以上并且设备总容量在50kW以下
参考答案：A
44、(单选题)某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况∶（1）开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地;（2）施工中发生了洪灾，拖延施工7天;（3）施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时;（4）设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为()。
A2012年11月7日
B2012年11月14日
C2012年11月21日
D2012年1月28日
参考答案：B
45、(单选题)甲建筑施工企业在2008年5月仍在持2005年1月1日办理的安全生产许可证进行施工，受到有关部门查处。有关部门对甲的正确处理方式是()。
A允许其继续施工，限期补办延期手续
B允许其继续施工，但处以50万元罚款
C责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处以5万元以上10万元以下罚款
D责令停业整顿，，限期补办延期手续，并处以10万元以上50万元以下罚款
参考答案：C
46、(单选题)下列关于标底的说法，正确的是()。
A招标文件必须设有标底
B标底应当在评标时公布
C标底只能作为评标的参考
D标底可作为评标依据
参考答案：C
47、(单选题)确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应包括在()内。
A建设单位编制的工程概算
B建设单位编制的投资估算
C施工单位编制的投标报价
D施工单位编制的工程预算
参考答案：A
48、(单选题)下列关于法的形式与效力的说法错误的是()。
A宪法的主要功能是制约和平衡国家权力，保障公民权利
B宪法也是建设法规的最高形式
C法律分为基本法律和一般法律
D行政法规是国务院各部、委根据宪法和法律制定的履行管理职能的规范性文件
参考答案：D
49、(单选题)下列关于注册建造师变更注册单位的说法，错误的是()
A变更执业单位应与原聘用单位解除劳动关系
B变更注册通过新聘用企业办理
C变更注册的有效期为3年
D因变更注册不及时影响执业导致工程项目出现损失的，由所在聘用企业承担责任
参考答案：C
50、(单选题)工程建设标准批准部门对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查的方式不包括()。
A专项检查
B交叉检查
C抽选检查
D重点检查
参考答案：B
51、(单选题)企业事业单位向大气排放污染物的，应当依照法律法规和国务院生态环境主管部门的规定()。
A制定排放实施方案
B明确污染防治责任
C设置大气污染物排放口
D公示扬尘防治措施
参考答案：C
52、(单选题)建设单位违反《城市地下管线工程档案管理办法》规定，未移交地下管线工程档案的，建设主管部门可以给予的行政处罚是()。
A处5万元以上20万元以下的罚款
B对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处1万元以上3万元以下的罚款
C造成施工单位在施工中损坏地下管线的，建设单位依法承担相应的赔偿责任
D责令改正，处1万元以上10万元以下的罚款
参考答案：D
53、(单选题)2015年8月经修改后公布的《中华人民共和国刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。下列刑事责任中，属于附加刑的是()。
A罚款
B罚金
C管制
D拘役
参考答案：B
54、(单选题)下列关于商标专用权的说法中正确的是()。
A商标专用权的保护对象是商标
B商标专用权专指商品商标
C商标专用权的内容只包括财产权
D注册商标的有效期为30年
参考答案：C
55、(单选题)安全用水的规定，在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水质检测与()）措施。
A卫生保障
B水污染防治
C卫生检查
D水循环利用
参考答案：A
56、(单选题)下列选项中，属于依法必须进行招标的是()。
A某项目部分使用国有预算资金200万元，投资额1800万元
B需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求
C已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供
D监理服务采购单项合同估算价85万元
参考答案：A
57、(单选题)由于技术的更新，在对某项工艺的国家标准进行复审后，标准管理单位提出应对其予以修订的意见，则根据《工程建设国家标准管理办法》，该意见得以生效的程序是()。
A经该国家标准的主管部门批准
B由国务院工程建设行政主管部门确认并批准
C由国务院标准化行政部门确认并批准
D由该国家标准的主管部门确认后，报国务院建设主管部门批准
参考答案：D
58、(单选题)下列关于施工许可证法定审批条件对施工设计文件和技术资料的要求的说法。正确的是()。
A技术资料指地质、水文等自然条件资料，不包括技术经济条件资料
B施工图设计文件应满足设备材料采购和开工的需要
C施工图设计文件应满足施工需要并按规定通过审查
D施工图设计文件的审查，主要是审查设计标准
参考答案：C
59、(单选题)甲在街道旁开车逆行，迫使骑车人乙为躲避甲而跌入承包商赵某挖的尚未设置保护措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失()。
A只能由甲承担责任
B只能由赵某承担责任
C由甲和赵某各自承担责任
D由甲和赵某承担连带责任
参考答案：D
60、(单选题)根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，就双方当事人依法共同向()提出。
A调解组织所在地基层人民法院
B调解协议签订地基层人民法院
C调解协议履行地中级人民法院
D当事人住所地中级人民法院
参考答案：A
61、(多选题)根据《仲裁法》《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决情形包括()的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行。
A当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的
B裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的
C仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的
D裁决所根据的证据是伪造的
E对方当事人向仲裁机构隐瞒了证据的
参考答案：ABCD
62、(多选题)《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》中指出，国有大中型企业和规模以上企业，对安全生产工作负领导责任的有()。
A董事长
B党委书记
C纪委书记
D总经理
E总工程师
参考答案：ABD
63、(多选题)下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有()。
A劳动合同期满，劳动者想维持原条件续订合同，但用人单位不同意的
B因用人单位未及时足额支付劳动报酬而解除劳动合同的
C用人单位提出并与劳动者协商一致解除劳动合同的
D劳动者不能胜任工作，经培训或调整工作岗位后仍不能胜任工作而终止劳动合同的
E因劳动者同时与他人建立劳动关系严重影响本职工作而终止劳动合同的
参考答案：ABCD
64、(多选题)建筑施工企业以欺骗、贿赂等方式取得安全生产许可证，应承担的法律责任包括()。
A注销安全生产许可证
B给予警告
C1年内不得再次申请安全生产许可证
D撤销安全生产许可证
E3年内不得再次申请安全许可证
参考答案：DE
65、(多选题)依照《建设工程质量管理条例》的规定，下列情形中属于违法分包的有()。
A总承包单位将部分工程分包给了不具有相应资质的单位
B未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成
C分包单位将其承包的工程再分包
D未经建设单位的认可，施工总承包人将劳务作业任务分包给了有相应资质的劳务分包企业
E施工总承包人将承包工程的关键性工作分包给了具有先进技术的其他单位
参考答案：ABCE
66、(多选题)著作权法保护的对象是作品，根据《著作权法》及其实施条例的规定，作品的种类有很多种。其中，在工程建设领域较为常见的有()。
A艺术作品
B建筑作品
C图形作品
D美术作品
E文字作品的专利权。
参考答案：BCE
67、(多选题)《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》规定，企业生产现场带班人员、班组长和调度人员在遇到险情时，要按照预案规定，立即组织()。
A评估险情
B停产
C排除险情
D撤人
E调查原因
参考答案：BD
68、(多选题)依据《固体废物污染环境防治法》对一般固体废物污染环境的防治，下列做法正确的是()。
A运输固体废物时，采取防扬散、防流失、防渗漏等防止污染的措施
B在国家级风景名胜区，严格限制建设项目固体废物处置设施
C不擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物
D转移固体废物出省处置，向省政府环境保护行政主管部门提出申请
E施工单位及时清运工程施工过程中产生的固体废物
参考答案：ACDE
69、(多选题)在建设工程领域，行政机关易引发行政纠纷的行政行为主要有()。
A行政许可
B行政处罚
C行政强制
D行政裁决
E行政执行
参考答案：ABCD
70、(多选题)《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理建筑意外伤害保险。下列选项中符合该条例的有()。
A建筑意外伤害保险费由施工单位支付
B建筑意外伤害保险实行实名制
C建筑意外伤害保险按工资总额计提保险费
D建筑意外伤害保险是一种商业保险
E建筑意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止
参考答案：ADE
71、(多选题)下列中标人违法行为中，情节严重会被工商部门吊销营业执照的有()。
A中标人无正当理由不与招标人订立合同的
B中标人非因不可抗力而不履行所签订的中标合同义务的
C中标人将中标工程转让给他人的
D中标人将中标工程的部分主体或关键性工作分包给他人的
E中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的
参考答案：BCD
72、(多选题)下列选项中，注册建造师应当履行的义务包括()。
A遵守法律、法规和有关规定，恪守职业道德
B执行技术标准、规范和规程
C能力较强者应担任两个以上建设工程项目施工负责人
D保证执业成果质量并承担相应责任
E接受继续教育，提高执业水平
参考答案：ABDE
73、(多选题)根据调解人的不同，我国调解的形式主要有()。
A行政调解
B法院调解
C人民调解
D仲裁调解
E当事人调解
参考答案：ABCD
74、(多选题)《建筑法》规定，施工单位偷工减料、使用不合格的材料、构配件和设备的，应承担的法律责任包括()。
A责令改正，处以罚款
B情节严重的，停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书
C吊销营业执照，退出建筑市场
D对质量不合格工程负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失
E构成犯罪的，依法追究刑事责任
参考答案：ABDE
75、(多选题)根据《工程建设行业标准管理办法》规定，下列可以制定工程建设行业标准的技术要求有()。
A工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等全国通用的质量要求
B工程建设全国通用的有关安全、卫生的技术要求
C工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法
D工程建设行业专用的环境保护的技术要求
E工程建设行业专用的信息技术要求
参考答案：CDE
76、(多选题)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》将事故分为四个等级。在事故等级划分中考虑的因素有()。
A人员伤亡
B社会影响
C直接经济损失
D间接经济损失
E死亡人数
参考答案：ABC
77、(多选题)下列委托代理的情形中，属于无权代理的有()。
A代理人超越了代理权限所进行的代理行为
B行为人在其代理权终止后仍以被代理人的名义进行民事行为
C被代理人取消了委托授权后，行为人仍然以原被代理人的名义进行民事行为
D代理人辞去委托授权后，仍然以原被代理人的名义进行民事行为
E代理人在代理活动中未尽职责导致被代理人受到损害
参考答案：ABCD
78、(多选题)下列法的形式中，属于我国法的形式的有()。
A习惯法
B国际惯例
C规范性法律文件
D宗教法
E国际条约
参考答案：BCE
79、(多选题)按照《建设工程消防监督管理规定》规定，施工单位应当承担的消防施工的质量和安全责任有()。
A选用质量要求符合国家标准或者行业标准的消防产品
B按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工
C选用满足防火性能要求的建筑构件
D查验具有防火性能要求的建筑材料及装修材料的质量
E建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责人
参考答案：BDE
80、(多选题)下列关于民事诉讼的说法，正确的有()。
A在民事诉讼中，书证可以只提交复印件
B凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证
C未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
D不能正确表达意志的人不能作证
E当事人申请鉴定，应在举证期限内提出
参考答案：BDE